Пн-Пт 08:00—17:00
10.07.2023 года в Арбитражном суде Красноярского края завершилось рассмотрение спора о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по вырубке древесины и утилизации порубочных остатков.
В этом споре истец просил взыскать почти 19 млн рублей неустойки за несвоевременное выполнение работ по трелевке и разделке древесины.
Специалисты Грегори Групп приводили доводы о вине заказчика в просрочке выполнения работ (ст. 404 ГК РФ), нарушения при приемке работ, неопределенность положений договора о неустойке, противоречии в перечне видов работ, относимых к отдельным этапам между договором и проектной документацией, а также заявили мотивированное ходатайство о снижении неустойки (статья 333 ГК РФ).
Решением Арбитражного суда Красноярского края в пользу истца была взыскана неустойка в размере 1,5 млн. рублей (менее 8 % от заявленной суммы). Суд принял во внимание аргументы ответчика о подписании сторонами технических актов в более ранние даты; разграничении сроков выполнения и приёмки работ; технологическом порядке выполнения работ.